Otwarte TED · Źródło · Język: Français

Francja · Roboty budowlane

Oficjalny tytuł · Français

CREATION D'UN RESEAU DE COLLECTE D'EAUX USEES A HORBOURG-WHIR (68180)- Secteur Whir

COLMAR AGGLOMERATION · Francja

Zobacz ogłoszenia pod tą nazwą
Oficjalne podsumowanie · Français

Marché ordinaire de Travaux d'assainissement non alloti sans variante , sans tranche et sans PSE L'acheteur pourra passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent, passé en après mise en concurrence (Art R2122-7 du CCP). Si un tel marché est passé par le pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les…

Co jest przedmiotem zamówienia?
Termin 12 sty 2027 13:00 UTC+01:00
Szacunkowa wartość6 911 500 EUR
Opublikowano4 lis 2026
Zobacz ogłoszenie Analizuj to ogłoszenie z AI Podsumowanie, wymagania i terminy na podstawie informacji z tego ogłoszenia. Dokumenty zamówienia nie są odczytywane.
Otwórz dokumenty i złóż ofertę ↗
AW Solutions · marches-publics.info

Platforma zamawiającego może wymagać rejestracji. Złóż ofertę na tej platformie.

Oficjalne podsumowanie · Français

Co jest przedmiotem zamówienia?

Marché ordinaire de Travaux d'assainissement non alloti sans variante , sans tranche et sans PSE L'acheteur pourra passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent, passé en après mise en concurrence (Art R2122-7 du CCP). Si un tel marché est passé par le pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront être passés ne pourra dépasser 3 ans à compter de la notification du marché initial

Lista przygotowań

Przygotuj moją ofertę

Punkty do sprawdzenia w oficjalnych dokumentach. Ten przewodnik nie jest automatyczną analizą dokumentacji.

  1. Przeczytaj całą dokumentację i zmiany
  2. Sprawdź warunki udziału i wymagane dokumenty
  3. Sprawdź czy wymagana jest wizja lokalna lub spotkanie
  4. Przeanalizuj kryteria oceny i ich wagi
  5. Sprawdź dostępne zasoby, budżet i harmonogram
  6. Potwierdź procedurę i termin składania

TED · 764406-2026. Sprawdzono 4 lis 2026, 11:05.
https://ted.europa.eu/fr/notice/-/detail/764406-2026

Zaloguj się →
Analizuj dokumentację zamówienia w PDF

Analizy ogłoszeń i plików PDF korzystają z tego samego limitu.

Historia ogłoszeń

Oś czasu postępowania o udzielenie zamówienia

Śledź główne etapy i aktualizacje powiązane z tym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Nie znaleziono jeszcze żadnego innego powiązanego ogłoszenia.

  1. Ogłoszenie o procedurze konkurencyjnej Przeglądane ogłoszenie

    · TED 764406-2026

    Otwórz oficjalne ogłoszenie ↗

Dane uporządkowano dla łatwiejszego czytania. Zawsze rozstrzygają oficjalne ogłoszenie i dokumenty zamówienia.

Źródło i wiarygodność

TED · 764406-2026. Sprawdzono 4 lis 2026, 11:05.

Dane uporządkowano dla łatwiejszego czytania. Zawsze rozstrzygają oficjalne ogłoszenie i dokumenty zamówienia.

Zgłoś błąd e-mailem